Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Sygn. akt I ACa 1111/13 I ACz 1638/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2013 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Jan Kremer Sędziowie: SSA Regina Kurek (spr.) SSO del. Elżbieta Bednarczuk Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Rogowska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2013 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Grupa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzial

Sygn. akt I ACa 1167/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2014 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Andrzej Szewczyk Sędziowie: SSA Elżbieta Uznańska SSA Barbara Górzanowska (spr.) Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Rogowska po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2014 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa syndyka masy upadłości (...) S.A. w B. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę na skutek

Sygn. akt I ACa 1183/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Wojciech Kościołek Sędziowie: SSA Grzegorz Krężołek (spr.) SSA Sławomir Jamróg Protokolant: st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko M. S. (1) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu O

Sygn. akt I ACa 1184/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2018 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Anna Kowacz-Braun Sędziowie: SSA Józef Wąsik (spr.) SSA Zbigniew Ducki Protokolant: sekr. sądowy Krzysztof Malinowski po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa S. Z. przeciwko Szpitalowi Wojewódzkiemu (...) w T. o zapłatę i rentę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z d

Teza orzeczenia: możliwość skorzystania przez powoda z ułatwienia dowodowego wynikającego z instytucji dowodu "prima facie" nie zwalnia go od obowiązku ścisłego wykazania pozostałych przesłanek materialnych odpowiedzialności deliktowej strony przeciwnej.

Sygn. akt I ACa 1083/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Sławomir Jamróg Sędziowie: SSA Grzegorz Krężołek (spr.) SSA Andrzej Struzik Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Zaczyk po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa A. C. (1) i J. C. przeciwko (...) Centrum Onkologii w K. o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z

Sygn. akt I ACa 1166/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2012 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Józef Wąsik Sędziowie: SSA Jerzy Bess SSA Elżbieta Uznańska Protokolant: st.sekr.sądowy Beata Lech po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. przeciwko J. P. , A. P. (1) i A. P. (2) o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okrę

Teza orzeczenia: Ograniczenie w umowie wysokości kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy do 10 % wysokości wynagrodzenia ryczałtowego oraz długotrwałe opóźnienie w dotrzymaniu terminu zakończenia robót budowlanych nie uzasadnia wnioskowania kar umownych na podstawie art. 484 paragraf 2 kc.

Sygn. akt I ACa 1168/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2014 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Wojciech Kościołek Sędziowie: SSA Maria Kus-Trybek (spr.) SSA Grzegorz Krężołek Protokolant: st.sekr.sądowy Urszula Kłosińska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. S.K.A. w K. przeciwko M. K. i P. K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowe

Sygn. akt I ACa 1163/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Wojciech Kościołek Sędziowie: SSA Barbara Górzanowska SSO del. Barbara Baran (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Beata Lech po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W. przy interwencji ubocznej po stronie powódki Centrum (...) „ (...) S