Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Sygn. akt I ACa 965/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2012 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Andrzej Struzik Sędziowie: SSA Anna Kowacz-Braun SSA Maria Kus-Trybek Protokolant: st. prot. sądowy Marta Matys po rozpoznaniu w dniu 16 października 2012 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa J. S. i K. N. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w B. o ustalenie nieważności uchwał lub ich nieistnienia na skutek apelacji p

Sygn. akt I ACa 967/21 Sygn. akt I ACz 458/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Sławomir Jamróg (spr.) Sędziowie: SSA Marek Boniecki SSA Grzegorz Krężołek Protokolant: Grzegorz Polak po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2023 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa R. B. przeciwko (...) Spółdzielni (...) w M. przy interwencji ubocznej po stronie pozwanej (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek ap

Sygn. akt I ACa 1139/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Sławomir Jamróg (spr.) Sędziowie: SSA Jerzy Bess SSA Kamil Grzesik Protokolant: Marta Sekuła po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2023 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko Bankowi (...) w K. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dni

Sygn. akt I ACa 1184/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Grzegorz Krężołek Sędziowie: SSA Sławomir Jamróg (spr.) SSA Regina Kurek Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Rogowska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa S. K. i M. K. przeciwko G. G. (1) , A. D. i K. B. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dn

Sygn. akt I ACa 1121/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Wojciech Kościołek (spr.) Sędziowie: SSA Anna Kowacz-Braun SSA Paweł Czepiel Protokolant: sekr.sądowy Marta Matys po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przeciwko Park (...) Sp. z o.o. w B. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Ok

Sygn. akt I ACa 1119/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Grzegorz Krężołek (spr.) Sędziowie: SSA Anna Kowacz-Braun SSA Paweł Czepiel Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Zaczyk po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko E. W. (1) , J. M. (1) i (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

Teza orzeczenia: Ograniczenie w umowie wysokości kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy do 10 % wysokości wynagrodzenia ryczałtowego oraz długotrwałe opóźnienie w dotrzymaniu terminu zakończenia robót budowlanych nie uzasadnia wnioskowania kar umownych na podstawie art. 484 paragraf 2 kc.

Sygn. akt I ACa 1168/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2014 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Wojciech Kościołek Sędziowie: SSA Maria Kus-Trybek (spr.) SSA Grzegorz Krężołek Protokolant: st.sekr.sądowy Urszula Kłosińska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. S.K.A. w K. przeciwko M. K. i P. K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowe

Teza orzeczenia: Jeżeli osoba trzecia w terminie określonym w art. 127 ust. 3 puin dokonuje zapłaty zobowiązania upadłego, które nie jest wymagalne należącymi do upadłego środkami pieniężnymi, zapłata taka jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości, nawet wtedy gdy obowiązek spełnienia świadczenia przez osobę trzecią wynika także z innego stosunku prawnego.

Sygn. akt I ACa 1147/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2015 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Andrzej Struzik Sędziowie: SSA Robert Jurga (spr.) SSO del. Beata Kurdziel Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Rogowska po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2015 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w K. przeciwko Bankowi (...) w