Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1168/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2014-11-28

Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2014-11-28
Data orzeczenia:
28 listopada 2014
Data publikacji:
21 kwietnia 2015
Data uprawomocnienia:
28 listopada 2014
Sygnatura:
I ACa 1168/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Kościołek
Sędziowie:
Grzegorz Krężołek
Protokolant:
st.sekr.sądowy Urszula Kłosińska
Hasła tematyczne:
Kary Umowne
Podstawa prawna:
art. 484 § 2 kc
Teza:
Ograniczenie w umowie wysokości kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy do 10 % wysokości wynagrodzenia ryczałtowego oraz długotrwałe opóźnienie w dotrzymaniu terminu zakończenia robót budowlanych nie uzasadnia wnioskowania kar umownych na podstawie art. 484 paragraf 2 kc.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strojek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Kościołek,  Grzegorz Krężołek
Data wytworzenia informacji: