wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 13 listopada 2015
Data publikacji: 2 grudnia 2015 Poziom podobieństwa: 66% Wspólna treśćodstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, pozwany, termin zakończenia, robota budowlana -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana, projekt, realizacja prac, łącząca strona
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Data orzeczenia: 20 marca 2014
Data publikacji: 10 kwietnia 2014 Poziom podobieństwa: 64% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa, skorzystanie z uprawnienia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016
Data publikacji: 18 lipca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 64% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, potrącenie, pozwany, inwestycja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, potrącenie, realizacja przedmiotu umowy, projekt, zwłoka, pozwany, strop, wykonanie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, wpływ na opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa, powstałe opóźnienie, inwestycja, zjawisko, drobne braki, kurzawka
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 25 lipca 2016
Data publikacji: 1 września 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, wierzytelność, pozwany, potrącenie, kosztorys -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, budynek, umowa o roboty budowlane, wierzytelność, obiekt, pozwany, potrącenie, dokonanie miarkowania kary umownej, przekazanie terenu budowy, wzajemna wierzytelność, niespełnione świadczenie, termoizolacja, dłużnik w wykonaniu zobowiązania, wierzytelność powódki, kwota kosztorysowa, wartość robót, kosztorys, skuteczne potrącenie, zwłoka dłużnika
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 14 marca 2014
Data publikacji: 16 kwietnia 2014 Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, umowa o roboty budowlane, protokół odbioru, zapłata -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, nota odsetkowa, zapłata części wynagrodzenia, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wykonanie przedmiotu umowy, funkcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, odstąpienie przez powódkę, wypadek odstąpienia od umowy, opóźnienie w zapłacie, naprawienie szkody wynikłej, bezskuteczny upływ, umowa o roboty budowlane, zobowiązanie niepieniężne, świadczenie niepieniężne, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, zapłata
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 27 września 2016
Data publikacji: 21 grudnia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćkara umowna, umowa o roboty budowlane, odstąpienie od umowy, wierzytelność, potrącenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa o roboty budowlane, odstąpienie od umowy, wierzytelność, nieterminowe zakończenie, zakończenie realizacji przedmiotu umowy, potrącenie, dodatkowy termin, realizacja robót, zwłoka wykonawcy, dzień zwłoki, opóźnienie, strop, wina wykonawcy, biegły sądowy, budowa, wartość przedmiotu umowy, oświadczenie o potrąceniu, racja powoda, zapłata kary umowna
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 4 października 2013
Data publikacji: 7 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, potrącenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 lipca 2020
Data publikacji: 26 stycznia 2021
Istotność:
Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, potrącenie, pozwany, wierzytelność, strona powodowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, obiekt, potrącenie, zadanie inwestycyjne, projekt, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 20 marca 2017
Data publikacji: 27 marca 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, pozwany, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne, wypadek odstąpienia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Data orzeczenia: 21 listopada 2012
Data publikacji: 12 stycznia 2013 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, skuteczne odstąpienie od umowy, umowa sprzedaży węgla brunatnego, naliczenie kary umownej, pozwany, brak skutecznego odstąpienia, odpowiedni dodatkowy termin, zwłoka, rygor odstąpienia od umowy, wypadek odstąpienia od umowy, wykonanie zobowiązania z umowy, kara umowna w związku, nienależyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty kary umownej, kara umowna na wypadek, podstawa do domagania, cena, sprzedany towar, nienależyte wykonanie zobowiązania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 17 marca 2015
Data publikacji: 11 marca 2020 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, potrącenie, pozwany, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, umowa o roboty budowlane, strona powodowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, potrącenie, nota, umowa konsorcjum, pozwany, kara umowna za odstąpienie, tiret, uczestnik konsorcjum, prawo zamówień publicznych, gwarancja bankowa, współuczestnictwo konieczne, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa przez powódkę, powódkę kary, umowa o roboty budowlane, wykonanie roboty, dokonanie potrącenia, strona powodowa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 13 marca 2017
Data publikacji: 20 kwietnia 2017 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, potrącenie, inwestycja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, etap, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, zadanie, pozwolenie na budowę, miarkowanie kary umownej, cofnięcie oświadczenia o odstąpieniu, potrącenie, zarzut potrącenia, kara umowna za odstąpienie, koncepcja architektoniczna, projekt zamienny, wynagrodzenie, reprezentant powódki, treść porozumienia, inwestycja, zakres prac
Zobacz» |
zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 marca 2018
Data publikacji: 5 czerwca 2018 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, potrącenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, prawo autorskie, centrum, projekt zamienny, treść porozumienia, kara umowna za odstąpienie, zadanie, wypadek odstąpienia od umowy, reprezentant powódki, oświadczenie woli, wykonanie projektów, dalsza praca projektowa, nowa umowa, potrącenie, przywrócenie terminów, termin do wniesienia sprzeciwu, dodatkowy termin, wynagrodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 14 lutego 2018
Data publikacji: 30 września 2020 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, umowa o roboty budowlane, zapłata -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, zapłata, pracownik powoda
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 28 grudnia 2017
Data publikacji: 18 czerwca 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, potrącenie, wykonanie umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, zastępca szefów, oświadczenie o odstąpienia, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, potrącenie, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, wykonanie umowy, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 lipca 2014
Data publikacji: 17 września 2014 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, potrącenie, wierzytelność, umowa o roboty budowlane -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, uzupełniające zgłoszenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 7 listopada 2014
Data publikacji: 18 grudnia 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, dalsza praca, pozwany, zgoda na rozpoczęcie, umowa z dniem, rozmowa telefoniczna, wartość umowy, realizacja przedmiotu umowy, dodatkowy termin, wykonanie zobowiązania, wypadek odstąpienia od umowy, podzielność świadczenia, oświadczenie woli, miarkowanie kary, wysokość kary umowna, zmniejszenie kary umownej, upadłość, syndyk, komenda
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 18 lutego 2014
Data publikacji: 30 czerwca 2014 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, robota budowlana -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 14 lutego 2014
Data publikacji: 16 kwietnia 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, robota budowlana, pozwany, aneks -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, robota budowlana, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data orzeczenia: 23 grudnia 2016
Data publikacji: 16 stycznia 2017 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, artykuły mleczarskie, pismo z dni, wartość umowna, pozwany, dostawa artykułów, wypadek odstąpienia od umowy, czynność zwykłego zarządu, zapłata kary umowna, zastępca dyrektorów, jednokrotna stawka, dodatkowy termin, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, zastrzeżenie umowne prawa odstąpienia, termin do odstąpienia, dyrektor pozwanego szpitala, rejonowy gdańsk, płatność zaległa
Zobacz» |