Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie

kara umowna

kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja o pozwoleniu, opóźnienie, projekt, pozwany, prawomocna decyzja, umowa, kanalizacja teletechniczna, przebudowa i rozbudowa, kotłownia olejowa, uzyskanie w imieniu, konieczność zaprojektowania, zgłoszenie robót, przekazanie decyzji, zmiana sposobu użytkowania, nienależyte wykonanie zobowiązania, skuteczne zgłoszenie, ogrzewanie elektryczne, robota budowlana

kara umowna, pozwolenie na budowę, prawomocne pozwolenie na budowę, odstąpienie od umowy, decyzja o pozwoleniu, oddanie mieszkania, konsument, termin oddania, wierzyciel, zapis umowny, wykładnia oświadczenia woli stron, uzyskanie prawomocnego pozwolenia, zapłata kary umowna, aneks, pozwany, lokal, wykonanie zobowiązania, prawomocna decyzja, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, przedstawienie lokalu

kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, umowa, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony

kara umowna, pozwolenie na budowę, nadzór autorski, uzyskanie uzgodnień, projekt budowlany, miarkowanie kary umownej, rozpoczęcie robót budowlanych, opóźnienie, dzień rozpoczęcia robót, dokumentacja, pozwany, skoordynowanie, uzgodnienie i decyzja, użytkownik terenów, termin, zwłoka, termin wykonania projektu, wniosek o pozwolenie, bezpieczeństwo, opiniowanie

kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, umowa, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, budowa, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, robota budowlana, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji

kara umowna, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, decyzja o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę, szkoda

kara umowna, wierzytelność, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, budowa, robota budowlana, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, fundament starego komina, rozbierany komin, wpis do dziennika budowy, wykonanie umowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń

kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, opóźnienie, dłużnik, zwłoka, pozwany, miarkowanie kary umownej, wierzyciel, redukcja kary, umowa, wykonanie projektów budowlanych, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek o wydanie decyzji, inwestycja, odpowiedzialność kontraktowa, organ administracji publicznej, gotowy projekt

kara umowna, budowa, inspektor nadzoru, inspektor nadzoru na budowie, umowa, obecność na budowie, obecność inspektorów, sprawa dziennika budowy, pełnienie nadzoru inwestorskiego, stały nadzór, naliczenie kary umownej, obowiązek dokumentowania, zapis w dziennikach budowy, rozporządzenie ministra infrastruktury, pozwany, wpis w dziennikach budowy, potrącenie, inspekcja, protokół odbioru, pracach branżowych

kara umowna, lokal, umowa, budynek, lokal mieszkalny, umowy deweloperskie, budowa, pozwolenie, wybudowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa właściwa, odrębna własność, umowa strony, pozwolenie na użytkowanie budynku, pozwany, nadzór budowlany, zakończenie budowy budynku, opóźnienie, termin zakończenia budowy, umowa przedwstępna

kara umowna, dokumentacja projektowa, użytkownik, pozwolenie na budowę, prace projektowe, pozwany, wniosek o pozwolenie, hala, wynagrodzenie umowne, dzień kalendarzowy, pismo z dni, opóźnienie, umowa, inwestycja, zmiarkowanie kary umownej, decyzja środowiskowa, projektant, usunięcie wad przedmiotu umowy, stacja, miarkowanie kary

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, budowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie

kara umowna, odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, umowne prawo, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, kara umowna za odstąpienie

kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa, złożenie wniosku o pozwolenie, opóźnienie, uzyskiwanie decyzji, umowa, powodu kara, pozwany, procedura uzyskiwania, wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji przedmiotu umowy, termin, paragraf, potrącenie, zwłoka, lokalizacja inwestycji celu publicznego, prace projektowe, ustalenie lokalizacji, obciążenie powodów

kara umowna, powodu wzajemnego, odstąpienie od umowy, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, budowa, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, robota budowlana, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin

kara umowna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwany, transformator, pozwolenie na budowę, lokalizacja inwestycji celu publicznego, oświadczenie o prawie, umowa, odpis pisma, robota budowlana, opóźnienie, miarkowanie kary, naliczona kara umowna, uzyskanie decyzji, zamiar wykonania robót, zgłoszenie zamiaru, harmonogram, wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, prace projektowe

kara umowna, projekt, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik

kara umowna, dokumentacja projektowa, pozwany, opóźnienie, hangar, projekt, przekazanie dokumentacji, projektant, wykonanie umowy, nota, orzeczenie o stanie, instalacja gaśnicza, stacja transformatorowa, zeznanie świadków, prace projektowe, udzielenie zamówienia publicznego, umowny termin, notatka, korespondencja strony, biegły sądowy

kara umowna, projekt, szerokość drogi, pozwolenie na budowę, gmina, dzieło, raport okresowy, umowa, miarkowanie kary umownej, umowa z dniem, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, metrum, metr, odbiór dokumentacji, kara umowna za zwłokę, wierzytelność powodów, projekt organizacji ruchu, ocena sądu rejonowego