Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie

kara umowna

kara umowna, opracowanie, droga wojewódzka, realizacja inwestycji drogowa, dokumentacja projektowa, zezwolenie na realizację inwestycji, projekt, umowa, opóźnienie, wykonanie zamówienia, wykonanie umowy, prace projektowe, chodnik, mapa do celów projektowych, naliczenie kary umownej, projekt budowlany i wykonawczy, aktualizacja projektu, odcinek, zapłata kary, decyzja o zezwoleniu

kara umowna, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa, opóźnienie w wykonaniu prac, wykonanie prac przez powódkę, opóźnienie w realizacji

kara umowna, umowa zasadnicza, harmonogram, robota dodatkowa, umowa dodatkowa, naliczenie kary umownej, powiat, wykonanie umowy dodatkowej, praca dodatkowa, przedmiot umowy, pozwany powiat, zamówienie publiczne, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, wykonanie roboty, dzień zwłoki, opaska betonowa, robota budowlana niezgodnie, obróbka okien, zrealizowanie robót

wykonanie odcinka, odcinek, przedmiot umowy, kara umowna za opóźnienie, pozwolenie na użytkowanie, przyczółek, wierzytelność, potrącenie, miarkowanie kary umownej, termin zakończenia przedmiotu umowy, termin odbioru przedmiotu, pozwany, protokół odbioru przedmiotu umowy, robota budowlana, opóźnienie w dotrzymaniu, decyzja o pozwoleniu, dotrzymanie terminów, studnia, oświadczenie o potrąceniu, podpisanie protokółów

kara umowna, realizowania usługi, dostawca systemów, doba, obwód drogowy, województwo, urządzenie, zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, miarkowanie kary umownej, pojazd, strona pozwana kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzytelność, naliczona kara umowna, rozprawa w dniach, czas trwania, wysokość kary umowna, dłużnik, zarząd dróg wojewódzkich, instytucja miarkowania kary

kwartał, harmonogram, praca saperska, nadleśnictwo, odstąpienie od umowy, harmonogram rzeczowy, miarkowanie kary umownej, wartość brutto, przedmiot umowy, wykonanie pracy, pozwany, kara umowna za opóźnienie, umowa konsorcjum, wykonanie przedmiotu umowy, teren, upływ terminu realizacji umowy, wynagrodzenie umowne, potrącenie, ilość przedmiotów, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, umowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, aneks, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część

kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestor, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, gmina, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara

kara umowna, przepompownia, budowa kanalizacji, gmina, potrącenie, opóźnienie, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, inwestycja, temperatura, zgrzewanie rur, zakończenie pracy, wykop, studnia, umowa, główny kolektor, nieterminowe zakończenie, tłocznia, wykonanie pracy, pompa

potrącenie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót

kara umowna, zlecenie, wierzytelność, potrącenie, opóźnienie, naliczenie kary umownej, pozwany, umowa, miarkowanie kary umownej, dzień istnienia, naliczona kara umowna, wysokość kary umowna, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, tryb awaryjny, autostrada, bariera, droga krajowa, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, stwierdzone naruszenie

kara umowna, potrącenie, faktura i potwierdzenie przelewu, nota księgowa, przedmiot umowy, końcowy protokół odbioru, województwo, wierzytelność, termin przedmiotu, wystawiona nota, wystawienie noty, zgłoszenie zakończenia, zamówienia z wolnej ręki, naliczenie kary, zamówienie publiczne w trybie, umowa na wykonanie prac, urząd marszałkowski województwa, powodu kara, materialnoprawne oświadczenie, zapłata za faktury

kara umowna, dokumentację powykonawczą, opóźnienie, potrącenie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, przedmiot umowy, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie

kara umowna, opóźnienie, dostawa mebli, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, potrącenie, opóźnienie w realizacji, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyposażenie nowe, naliczona kara umowna, formularz cenowy

kara umowna, miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, opóźnienie, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie

kara umowna, projekt, zapłata kary umowna, organizacja ruchu, opóźnienie, przedmiot umowy, droga powiatowa, wydanie projektu, dzień opóźnienia, dzieło, realizacja przedmiotu umowy, przedmiot zamówienia, komplet projektów, pozwany, powiat, ciąg drogi, oddanie przedmiotu, termin, przekazanie kompletu, trudność w realizacji

kara umowna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwany, transformator, pozwolenie na budowę, lokalizacja inwestycji celu publicznego, oświadczenie o prawie, odpis pisma, robota budowlana, opóźnienie, miarkowanie kary, naliczona kara umowna, uzyskanie decyzji, zamiar wykonania robót, zgłoszenie zamiaru, harmonogram, wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, prace projektowe, ustalenie lokalizacji

kara umowna, opóźnienie, wykonanie pracy, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, przedmiot umowy, dłużnik, świadek, termin wykonania prac

kara umowna, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie zobowiązania, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna, odbiór robót, nienależyte wykonanie

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze