Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie

kara umowna

kara umowna, powodu wzajemnego, odstąpienie od umowy, opóźnienie, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, budowa, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin

kara umowna

kara umowna, powodu wzajemnego, opóźnienie, boisko, wykonanie przedmiotu umowy, przedmiot umowy, pozwany, opad, budowa, wysokość kary umowna, powództwo wzajemne, plac budowy, miarkowanie kary, położenie nawierzchni poliuretanowej, betonowa podbudowa, odpowiedni warunek atmosferyczny, dzień opóźnienia, temperatura, opłata od skargi kasacyjnej, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu

kara umowna, budowa, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony

kara umowna, dziennik budowy, budowa, umowa, ilość opadów atmosferycznych, opóźnienie, opad atmosferyczny, pozwany, kara umowna za zwłokę, wystąpienie siły wyższej, opóźnienie w realizacji umowy, opad deszczu, miejscowość, warunki atmosferyczne, wykonanie umowy, gmina, dniu przerwania, boisko, wykonanie zobowiązania, koszt kwalifikowany

kara umowna, budowa, teren budowy, harmonogram, kserokopia pisma, robota przygotowawcza, drenaż, robota budowlana, pozwany, termin umowny, mur oporowy, opad, przedmiot umowy, plac budowy, opóźnienie, budowa boiska, ulewny deszcz, inwentaryzacja, podbudowa boiska, wykonanie podbudowy

kara umowna, powodu wzajemnego, kwartał, opóźnienie, odstąpienie od umowy, teren, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, gwarancja ubezpieczeniowa, harmonogram rzeczowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, przedmiot umowy, harmonogram, pozwany, gwarant, opóźnienie w usunięciu, usunięcie uchybień, opóźnienie w wykonaniu umowy, powództwo wzajemne, naliczona kara

kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane

kara umowna, warunek ogólny umowy, budowa, odstąpienie od umowy, podwykonawca, plac budowy, pozwany, nasyp, sprzęt, wynagrodzenie umowne, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, warstwa podłoża, opóźnienie, praca, pierwsza warstwa, zapłata kary, przedmiot umowy, kontrakt, harmonogram

kara umowna, budowa, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru

kara umowna, odstąpienie od umowy, obiekt, zadanie inwestycyjne, projekt, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet, załącznik

kara umowna, opad deszczu, warunki atmosferyczne, opóźnienie, prace budowlane, temperatura, dzień z opadami, warunki pogodowe, budowa, upadłość, zakończenie roboty, pozwany powiat, miarkowanie kary umownej, termin zakończenia, zapłata kary umowna, suma opadów, wykonywanie robót ziemnych, wykonanie robót budowlanych, strona powodowa, umowa

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, robota dodatkowa, opóźnienie, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik

kara umowna, odstąpienie od umowy, gmina, budowa, pozwany, dach sali, harmonogram, kserokopia pisma powoda, gwarancja ubezpieczeniowa, publiczne gimnazjum, należyte wykonanie kontraktu, oświadczenie o odstąpienia, prace budowlane, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa sali gimnastyczna, ekspektatywa wierzytelności, inspektor nadzoru inwestorskiego, dziennik budowy

kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, opóźnienie, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, betonowanie

kara umowna, realizacja robót, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wykonanie zobowiązania, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna, odbiór robót, nienależyte wykonanie

kara umowna, sieć wodociągowa, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wpis do dziennika budowy, przedmiot umowy, zakończenie roboty, wodociąg, termin, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, dokumentacja, rażące wygórowanie, inwentaryzacja, dystrybucja wody, miarkowanie kary umownej, dokonanie odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, zeznanie świadków, protokół

kara umowna, budowa, miarkowanie kary umownej, opad, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę

kara umowna, umowa zasadnicza, harmonogram, robota dodatkowa, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy dodatkowej, praca dodatkowa, przedmiot umowy, pozwany powiat, zamówienie publiczne, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, wykonanie roboty, dzień zwłoki, opaska betonowa, robota budowlana niezgodnie, obróbka okien, pozwany, zrealizowanie robót, miarkowanie kary