Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie

kara umowna

kara umowna, inwestor zastępczy, straż graniczna, raport, protokół z narady, obowiązek inwestora zastępczego, inwestycja, budowa, cotygodniowa narada, narada koordynacyjna, planowany odbiór, kontrola na terenie, odbiór robót, pozwany, zwłoka w dostarczaniu, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie umowne, załącznik, wysokość kary umowna, naliczenie kary

kara umowna, inwestor, umowa, pozwany, zmiarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, podwykonawca, ustawa prawa, nawierzchnia, opóźnienie, przesłanka miarkowania kary umownej, zwłoka, dziennik budowy, pozew z zasadami współżycia, sprzyjający warunek pogodowy, plac budowy, praca, ryzyko obciążenia, inwestycja, kierownik budowy

kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, umowa, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji, inwestor

kara umowna, generalny wykonawca, umowa, spółka, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, opóźnienie, przedmiot umowy, przekazanie terenu budowy, galanteria, projekt wykonawczy, projekt, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie

kara umowna, kruszywo, umowa, odbiór przedmiotu umowy, wysokość kary, prawomocny nakaz, pozwany, odebrana praca, naliczanie kary umownej, zasądzony nakaz zapłaty, wykonawca kary umownej, odbiór kruszywa, uziarnienie, zespół faktów, prawomocność materialna, dzień od dostarczenia, przedmiot rozstrzygnięcia, zwłoka, roszczenie, skuteczne zastrzeżenie

kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy

kara umowna, wartość umowy, porozumienie, inwestor, parafa, przyczyny zależne, odstąpienie od umowy, dzień przed złożeniem, wykonanie pracy, kara umowna za zwłokę, umowa przez inwestorów, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa z winy wykonawcy, termin zakończenia, zakończenie pracy, zerwanie umowy, nowy stosunek, pierwotna umowa, umowa łącząca strony, kara umowna za opóźnienie

kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, umowa, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, umowa, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac

kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, umowa, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, gmina, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza

kara umowna, inwestycja, boisko, wymiana gruntów, opad deszczu, realizacja inwestycji, nawierzchnia, zadanie inwestycyjne, pozwany, trudny warunek atmosferyczny, budowa boiska wielofunkcyjnego, wykonawca inwestycji, ukończenie zadania, wykonanie obiektów, plac budowy, miarkowanie kary umownej, dniowe opóźnienie, przedmiot zamówienia, obniżenie kary, rozwój kultury fizycznej

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik

kara umowna, boisko, opóźnienie, wykonanie roboty, pozwany, inwestor, nieterminowe wykonanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, budowa boiska, ciepłociąg, zapłata kary umowna, budowa kompleksów, praca na stadionie, robota budowlana, piasek, kompleks boisk, wysokość kary, przekazanie placu budowy, umowa

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda, gmina

kara pieniężna, kara umowna, pozwana gmina, gmina, umowa, gmina miasta, pozwany, inwestor, opóźnienie, przedmiot umowy, realizacja umowy, oddanie robót, miarkowanie kary umownej, odbiór końcowy, obliczenie kary, potrącenie, robota budowlana, wpis w dziennikach budowy, termin końcowy realizacji, naliczona kara

kara umowna, projekt, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik

kara umowna, budynek usługowy, strona powodowa, opóźnienie, budynek mieszkalny, odstąpienie od umowy, pozwany, podwykonawca, zwłoka, praca na budynku, budowa, wynagrodzenie ryczałtowe, zagospodarowanie terenów, budynek handlowy, dłużnik, budynek wielorodzinny, wartość umówionego wynagrodzenia, wykonanie budynków, wynagrodzenie za budynki, wykonanie przedmiotu umowy

kara umowna, zapis, umowa o współpracy, cena, odstąpienie od umowy, pozwany, klient, zleceniobiorca, lokal mieszkalny, zysk, powierzchnia użytkowa lokalu, koncepcja inwestycji, zleceniodawca, inwestycja, wysokość kary umowna, umowa o świadczenie usługi, sprzedaż lokali, zastrzeżenie kary umownej, poznanie, projekt

kara umowna, pozycja dominująca, inwestycja, pozwany, próba negocjacji, nieuzasadnione korzyści, nadużywanie pozycji, odstąpienie od umowy, ciepło, uciążliwy warunek umowy, termin wykonania zobowiązania, sieć cieplna, prawo odstąpienia, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, przedsiębiorca, negocjacja umowy, dostawca, rozpoczęcie robót, zawarcie umowy o przyłączenie, rynek